Urzad Gminy w Choceniu

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI CHOCEŃ
 
 
I.       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 054/ 284-66-17
fax.054/ 284-67-40
strona internetowa: www.bip.chocen.pl; www.chocen.pl
 
II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro – zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.  zm.)
 
III.   ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ
www.bip.chocen.pl
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.                  Przedmiotem zamówienia jest  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
2.                  Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi;
b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
- sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych;
l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
ł) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
m) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;                                                                                                       
n) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
3. Przedmiotem projektu objętego nadzorem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choceń w miejscowościach: Wilkowice oraz na nowym osiedlu w Choceniu. Projekt obejmuje również budowę sieci wodociągowej na nowym osiedlu Choceniu, a także modernizację sieci wodociągowej w Choceniu. W ramach realizacji inwestycji powstanie: 14.958,6 m kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przykanaliki), 13 pompowni ścieków, 2435 m sieci wodociągowej oraz 5.258,7 m sieci wodociągowej zostanie zmodernizowanej. W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest następujący zakres działań:
A. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych – 11.734,6 m.
- budowa przepompowni – 10 szt.
- budowa przykanalików –143 szt.
B. Modernizacja sieci wodociągowej w Choceniu:
- modernizacja wodociągów (ul. Sikorskiego) – 619,49 m.
- przepięcie przyłączy (ul. Sikorskiego)- 244,40 m.
- modernizacja wodociągów (bez ul. Sikorskiego) – 3.297,25 m.
- przepięcie przyłączy (bez ul. Sikorskiego)- 1.097,60 m.
C. Budowa sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa wodociągów – 2.435 m.
D. Budowa kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Choceniu:
- budowa kolektorów kanalizacyjnych – 3.224 m.
- budowa przepompowni – 3 szt.
Szczegółowy opis robót przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna dostępne w siedzibie zamawiającego.
 
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9. Usługi nadzoru budowlanego
5. Rodzaj zamówienia: usługi
 
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp.
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia:  od podpisania umowy do 31 maja 2013 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: – roboty budowlane należy wykonać na terenie Gminy Choceń w miejscowościach: Choceń, Wilkowice.  
 
VI. WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 
1.1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz:
- minimum jednego zadania polegającego na nadzorowaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
 
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.   
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba.
 
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
2.  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 -1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt. 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
 
5. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
6. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
 
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
 
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć:
 
1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
2.      Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, t.j. minimum jednego zadania polegającego na nadzorowaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
3.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - minimum 1 osoba.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
 
B. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zmawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt C niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do każdej oferty należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
 
1.      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (oryginał),
2.      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3.      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
D. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  rozdz. VII pkt C  pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówieniu.
 
Dokumenty, o których mowa w lit. D pkt a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. D pkt b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
 
 
E. Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do przedkładanej oferty następujące dokumenty oraz dostosować ofertę do poniższych warunków:
1)   Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty.
2)   Zaakceptowany  projekt umowy podpisany na ostatniej stronie.
3)   Dowód wpłaty wadium.
 
VIII.  WADIUM
Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł.)
 
IX.  KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w części  XVI SIWZ i podanej w „Formularzu ofertowym”.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną  (brutto), obejmującą realizację całości zamówienia.
 
X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
 
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce: Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń; ul. Sikorskiego 4, pokój nr 3,
Termin: 17.05.2011 r., godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 maja 2011 r. o godz. 10.05.
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 
XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 
XIV  ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:
-         składania ofert częściowych;
-         zawarcia umowy ramowej;
-         składania ofert wariantowych;
-         wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
-         ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
-         rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
-         zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
XV. NFORMACJE OGÓLNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy w Choceniu w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku (pokój nr 2 – Hanna Piastowska) lub otrzymać pocztą po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przesłanie.
Informacji o przetargu udziela Tomasz Sikorski (przedmiot zamówienia) oraz Hanna Piastowska (zakres proceduralny)  tel. (054) 284-66-17, pokój nr 2, w godz. 8.00–15.00 w dni robocze.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
09.05.2011 r. pod numerem 105238 - 2011.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (426kB)

2. Załącznik do SIWZ (82kB)

3. Załącznik do SIWZ - umowa (322kB)