Urzad Gminy w Choceniu

ZNAK SPRAWY: ZP-341-5/09
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CHOCEŃ”
 
 
1.      Nazwa i adres zamawiającego:
 
Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 054/ 284-66-17
fax.054/ 284-67-40
strona internetowa: www.bip.chocen.pl;
 
2.      Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zm.) zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10.1) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisami ustawy – Kodeks cywilny.
 
3.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn.:
”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń”
 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74.26.20.00-3 - Usługi nadzoru budowlanego
 
 Przedmiot  zamówienia obejmuje:
Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego (w tym w zakresie wszystkich branż niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć między innymi:
a) zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami terenowymi
b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
d) nadzór nad wyznaczeniem w terenie sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników w tym:
· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
· sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
· kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądania dziennika budowy oraz potwierdzenia pobytu poprzez dokonanie stosownego zapisu;
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w stosunku do przyjętej dokumentacji);
f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru;
g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie.
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;
l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);
m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad;
n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; o) Inspektor nadzoru będzie służył pomocą podczas prac komisji przetargowej, której zadaniem będzie wyłonienie Wykonawcy na realizację inwestycji objętej nadzorem;
Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub w terminie 1 dnia od powiadomienia być do dyspozycji Zamawiającego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Choceń na osiedlu wzdłuż ul. Polnej, ul. Czerniewickiej i ul. Parkowej w Choceniu a także w następujących miejscowościach: Jarantowice, Borzymie, Czerniewice, Wilkowiczki  i Zakrzewek. W ramach realizacji inwestycji powstanie: 28 960 mb kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przykanaliki) oraz 12 pompowni ścieków. Jednocześnie z uwagi na przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków w Choceniu do której będzie przyłączona projektowana sieć (200 m³/ dobę) rozbudowana zostanie oczyszczalnia tak, aby mogła przyjąć wszystkie ścieki zaplanowane w ramach planowanej inwestycji. Wymagało to będzie jej rozbudowy do przepustowości ok. 300 m³/ dobę. W ramach realizacji inwestycji przewidziany jest następujący zakres działań:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choceniu ( łącznie z częścią elektryczną i technologiczną)
- kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompowniami i infrastrukturą towarzyszącą – Choceń ul. Czerniewicka, Zakrzewek, Wilkowiczki, Czerniewice
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia – Choceń ul. Parkowa                                                                 
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia – Choceń ul. Polna
- sieć zewnętrzna kanalizacji, pompownia P1 – Choceń ul. Polna
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki – Borzymie
- sieć zewnętrzna kanalizacji pompownia P1, P2 – Borzymie
- sieć zewnętrzna kanalizacji, przykanaliki, pompownia i tłocznia – Jarantowice
- przejście pod zespołem linii kolejowych przy dworcu w Czerniewicach
 
Zamawiający nie przewiduje:
-         składania ofert częściowych;
-         zawarcia umowy ramowej;
-         zamówień uzupełniających
-         składania ofert wariantowych;
-         wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
-         ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
-         rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
-         zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
4.      INFORMACJE OGÓLNE
    - specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy
      w Choceniu w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku (pokój nr 2 –
      Hanna Gołębiewska) lub otrzymać pocztą po wcześniejszym złożeniu wniosku
      o jej przesłanie, specyfikacja jest bezpłatna
    - SIWZ jest dostępna na internetowej stronie Zamawiającego – www.bip.chocen.pl,
    - Informacji o przetargu udziela Hanna Gołębiewska (zakres proceduralny) oraz Pan Tomasz Sikorski tel. (054) 284-66-17, pokój nr 1, w godz. 8.00–15.00 w dni robocze z wyłączeniem
     sobót
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
    Termin obowiązywania umowy: –3 lata
   
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych:
A.     posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
B.     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, ( wykonanie w okresie ostatnich 3 lat min. 1 zadania polegającego na nadzorowaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł oraz obejmowało w zakresie rzeczowym co najmniej budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości  min 100 m³/dobę)).
C.     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
D.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wg załącznika 1C)
 
4.1. Dokument potwierdzający warunek A
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert)
 
(Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
 
4.2. Dokument potwierdzający warunek B
1. Wykaz wykonanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktualnym wpisem na listę członków izby samorządu zawodowego - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktualnym wpisem na listę członków izby samorządu zawodowego - minimum 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktualnym wpisem na listę członków izby samorządu zawodowego - minimum 1 osoba.
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności
 
(Dokument potwierdzający może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy – wg załącznika nr 1Bi 1D)
 
4.3. Dokument potwierdzający warunek  C
Nie dotyczy.
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
 
7. WADIUM:
Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące 00/100zł.
Wykonawca wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007
lub w jednej z poniżej podanych form:
1)        w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
2)        w gwarancjach ubezpieczeniowych
3)        w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 
8. KRYTERIA OCENY OFERT:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena ofertowa brutto - 100 %


Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:


 
         Najniższa cena brutto ze wszystkich ofert ważnych
Ilość punktów   =              ______________________________________________                                        x 100
                  Cena brutto badanej części oferty .
 
 
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
   - miejsce: Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń; ul. Sikorskiego 4, pokój nr 3
   - termin: 10.06.2009, godz. 10.00
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2009 r., o godz. 10.05.
 
 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
      - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (127kB)

2. Załącznik 1 a (42kB)

3. Załącznik 1b (33kB)

4. Załącznik 1 c (28kB)

5.  Załącznik 1 d (32kB)

6. Załącznik nr 2 (63kB)  

7. Wyjaśnienia do SIWZ (24kB)